Шаблон договора

Д О Г О В О Р №

на поставку товара и оказание услуг

г. Москва «___»_________20__ г.

Общество c ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ТЕХНОПАЙП», в дальнейшем — «Поставщик», в лице Генерального директора Осинцева Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________ , в дальнейшем — «Заказчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор, (далее – «Договор»), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию (в дальнейшем – «Товар» на условиях, предусмотренных настоящим Договором, счетами по Договору, а также спецификациями по Договору.
1.2. Поставщик дополнительно обязуется оказать Заказчику перечисленные ниже услуги (далее – «Услуги»):
— услуги по хранению заказанного и оплаченного Товара;
— услуги по доставке Товара Заказчику либо лицу, указанному Заказчиком;
— услуги по приемке, переработке и хранению Товара;
— услуги по комплектации и подготовке Товара к использованию;
— продажа Товара, приобретенного Заказчиком, на условиях комиссии.
Указанный перечень является открытым и может быть расширен по согласованию сторон.
1.3.Перечень товаров и (или) услуг определяется счетом или спецификацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ И УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Заказчик отправляет Поставщику заказ (заявку) на поставку Товара (оказание Услуг) по Договору. В заказе (заявке) перечисляется:
— требуемый Заказчику перечень Товара и количество Товара;
— требуемые Заказчику услуги в отношении Товара.
2.2. Заказ (заявка) отправляется Заказчиком по электронной почте по электронному адресу: info@tpipe.ru (далее – «электронный адрес Поставщика»). Заказ (заявка) может также передаваться Заказчиком по телефону: +7(495) 64-708-64 (далее – «телефон Поставщика»).
2.3. Получение Поставщиком заказа (заявки) Заказчика не означает согласование Сторонами условий поставки Товара и/или оказания Услуг. На основании заказа (заявки) Заказчика:
2.3.1. Если Поставщик согласен поставить Товар на условиях полной предоплаты, Заказчику направляется счет на предоплату. Условия поставки Товара и/или оказания Услуг будут считаться согласованными Сторонами с момента оплаты Заказчиком выставленного счета.
Счет на оплату может не содержать перечень Товара, количество Товара, и Услуги в соответствии с п.1.2 Договора. Сведения о перечне указываются Поставщиком в счете на основании заказа (заявки) Заказчика.
Поставщик может не включать перечень Товара, количество Товара или перечень Услуг в счет. При оплате такого счета Заказчику получает право произвести последующую выборку Товара для вывоза (поставки) в сумме, не превышающей полученных Поставщиком денежных средств. В этом случае ассортимент товара и цены устанавливаются на основании товарной накладной.
Все поставки Товара в течение срока действия Договора осуществляются на его условиях вне зависимости от наличия ссылки на Договор в накладных.
2.3.2. Поставщик может предоставить Заказчику отсрочку платежа за Товар и Услуги. В этом случае Поставщиком направляется Заказчику спецификация, в которой должны быть указаны наименование Товара, количество Товара, Услуги в отношении Товара, а также Условия и сроки отсрочки платежа. Условия поставки Товара и/или оказания Услуг будут считаться согласованными Сторонами с момента акцепта (подтверждения) Заказчиком спецификации Поставщика. Такой акцепт (подтверждение) должен быть отправлено по электронному адресу Поставщика.
2.4. Поставщик направляет счета и спецификации по Договору по следующему электронному адресу Заказчика: _________________ (в дальнейшем – «электронный адрес Заказчика»). Заказчик берет на себя ответственность, связанную с рисками невозможности доступа Заказчика к электронному адресу Заказчика. Заказчик должен уведомлять Поставщика о невозможности доступа Заказчика к электронному адресу Заказчика не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения Заказчиком указанной невозможности и в письменной форме уведомлять Поставщика о новом электронном адресе Заказчика, на который должны направляться счета и спецификации Поставщика.
2.5. Все счета и спецификации, отправленные Поставщиком по электронному адресу Заказчика, до момента получения указанного выше предупреждения Заказчика, считаются отправленными надлежащим образом и влекут за собой последствия, предусмотренные пунктами 2.3.1 и 2.3.2 Договора.
2.6. Счета, спецификации и иные извещения, отправляемые Сторонами друг другу по электронной почте по адресу, установленному в Договоре, направляются в тексте электронного письма (прикрепленные файлы не допускаются) и считаются полученными в день их отправления, если получателем в установленном порядке не будет доказано обратное.
2.7. Любая из Сторон в любое время может изменить указанный электронный адрес, уведомив другую Сторону в бумажном письменном виде о новом электронном адресе. Новый электронный адрес применяется со дня, следующего за днем получения другой Стороной уведомления о смене адреса.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Товар поставляется на условиях, определенных в счете или спецификации в соответствии с разделом 2 Договора.
3.2. В счете или спецификации указывается один из следующих вариантов поставки:
3.2.1. Получение Товара Заказчиком на складе Поставщика («самовывоз»);
3.2.2. Доставка Товара Поставщиком по адресу, указанному Заказчиком;
3.2.3. Доставка Товара автотранспортной организацией;
3.2.4. Доставка Товара железнодорожным транспортом.
3.3. Датой отгрузки Товара будет являться дата товарной накладной Поставщика.
3.4. В случаях, указанных пп. 3.2.1 и 3.2.2 Договора, датой перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику является дата подписания товарной накладной Поставщика уполномоченным представителем Заказчика.
3.5. В случае, указанном в п. 3.2.3 Договора, датой перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику будет являться дата подписания товарной накладной Поставщика уполномоченным представителем перевозчика.
3.6. В случае, предусмотренном пунктом 3.2.4 Договора, датой перехода права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику будет являться дата календарного штемпеля станции отправления в железнодорожных накладных при приеме груза (Товара) к перевозке.
3.7. Приемка Товара осуществляется Заказчиком на условиях, указанных:
— пунктами 3-5, 9-12, 16, 17а, 23-27 Инструкции о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, редакция от 14.11.1974 с изменениями от 22.10.1997 (в дальнейшем – «Инструкция П-6»);
— пунктами 3, 4, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 25, 29, 30, 31 Инструкции о порядке приемки продукции производственно — технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждена Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, редакция от 14.11.1974 с изменениями от 22.10.1997 (в дальнейшем – «Инструкция П-7»).
3.8. Дополнительные условия приемки Товара:
3.8.1. При доставке Товара Заказчик обязан обеспечить возможность беспрепятственного доступа грузового автотранспорта, разгрузку, приемку доставленного Заказчику Товара и подписание приемо-сдаточных документов. В случае возврата автотранспорта с грузом из-за невыполнения Заказчиком указанных условий Заказчик обязан компенсировать Поставщику стоимость доставки, погрузо-разгрузочных работ, а также уплатить Поставщику по его требованию штраф в размере 10 (десять) % от стоимости непринятого Товара. Оплата осуществляется на основании счета Поставщика, направляемого по электронному адресу Заказчика или факсу Заказчика, указанному в ст.11 Договора. Заказчик обязан уплатить соответствующую сумму в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня направления счета Поставщиком, если иной срок оплаты не будет указан в счете. Последующая отгрузка Товара Заказчику производится после оплаты Заказчиком указанных сумм.
3.8.2. Заказчик обязан не позднее, чем в течение 2 (двух) часов после обнаружения, известить Поставщика о выявленных при приемке Товара недостачах Товара или недостатков по качеству Товара путем отправления уведомления по электронному адресу Поставщика, либо по телефону Поставщика.
3.8.3. В случае возникновения претензий Поставщик может, но не обязан, направить своего представителя для участия в приемке Товара. Поставщик обязан принять решение о направлении/ненаправлении своего представителя и уведомить Заказчика о принятом решении в срок не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления Заказчика, предусмотренного п. 3.8.2 Договора. О направлении или ненаправлении представителя Поставщик обязан уведомить Заказчика по электронному адресу Заказчика. В извещении, содержащем решение о направлении представителя Поставщика, должна содержаться дата выезда к месту приемки Товара представителя для участия в приемке Товара. Указанная дата не должна превышать 3 (трое) суток со дня получения Поставщиком извещения Заказчика, предусмотренного п. 3.8.2 Договора.
В случае не направления представителя Поставщика для участия в приемке Товара в течение 3 (трех) суток Заказчик вправе принять Товар самостоятельно в порядке, предусмотренном Договором, Инструкциями П-6 и П-7.
3.8.4. В случае согласия представителя Поставщика с недостатками Товара по качеству Товар подлежит возврату Поставщику за счет Поставщика.
3.8.5. При задержке (простое) автотранспорта Поставщика по вине Заказчика идет почасовая доплата с момента как истечет время отведенное для разгрузочных работ. Заказчиком производится доплата в размере нормо/часа за каждый полный и/или неполный час, в соответствии с тарифом Поставщика, указанным в счете.
Доплаты за задержку (простой) автотранспорта Поставщика оплачиваются по отдельному счету, выставляемому Поставщиком.
3.9. В случае несоответствия дополнительных условий приемки, предусмотренных п. 3.8 Договора, условиям, предусмотренным Инструкциями П-6 и П-7, указанные дополнительные условия имеют приоритет.
3.10. В случае отказа Заказчика от вывоза либо приемки Товара в месте доставки Заказчик обязан компенсировать Поставщику стоимость доставки, погрузо-разгрузочных работ (если они имели место), а также уплатить Поставщику по его требованию штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости невывезенного или непринятого Товара на основании счета Поставщика, направляемого по электронному адресу Заказчика. Заказчик обязан уплатить соответствующую сумму в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня направления счета Поставщиком, если иной срок оплаты не будет указан в счете. Последующая отгрузка Товара Заказчику производится после оплаты Заказчиком указанных сумм.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА И УСЛУГ, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

4.1. Заказчик оплачивает Товары и Услуги:
4.1.1. На основании счетов, высланных Поставщиком в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.1, 2.4 — 2.6 Договора;
4.1.2. На основании спецификаций, высланных Поставщиком в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.2, 2.4 — 2.6 Договора.
4.2. При оплате Заказчик обязан указать в платежном документе номер Договора и (при наличии) счета, а также (при наличии) спецификации и вид Товара.
Датой оплаты считается день зачисления средств на расчетный счет Поставщика. При нарушении сроков оплаты наличие Товара на складе Поставщиком не гарантируется.
4.3. В случае если количество фактически принятого Товара либо объем оказанных Услуг окажутся больше по сравнению с количеством (объемом), указанным в счете либо в спецификации, Заказчик обязан доплатить соответствующую сумму на основании счета Поставщика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня направления счета Поставщиком, если иной срок оплаты не будет указан в счете.
4.4. В случае если количество фактически принятого Товара либо объем оказанных Услуг окажутся меньше по сравнению с количеством (объемом), указанным в счете либо в спецификации, соответствующая сумма переплаты Заказчика считается предоплатой по последующим поставкам Товара и/или по последующему оказанию Услуг, если Заказчик не потребует возврата суммы переплаты в письменном виде либо по электронному адресу Поставщика.
4.5. Цена Товара и стоимость Услуг, указанных в счете либо в спецификации, являются неизменными с момента выставления соответствующего счета либо спецификации в течение срока, указанного в счете либо в спецификации.
4.6. Транспортные расходы могут входить в цену Товара и в стоимость Услуг или устанавливаться отдельно. Оплата транспортных расходов осуществляется Заказчиком на условиях, предусмотренных соответствующим счетом или спецификацией.
При доставке железнодорожным транспортом оплата взимается за услуги ОАО «РЖД», утверждение схемы погрузки, подачу и уборку вагонов. Заказчик не позднее 2 (двух) суток до даты отгрузки предоставляет справку станции назначения о наличии у грузополучателя договорных отношений с железной дорогой или обеспечивает направление станцией назначения соответствующей телеграммы в адрес станции отправления. При изменении наименования грузополучателя Заказчик дополнительно представляет Поставщику соответствующую справку или телеграмму железной дороги.
4.7. Услуги по приемке, переработке и хранению продукции оплачиваются:
— разгрузка, погрузка и хранение — по ценам, указанным в счете или спецификации;
— услуги ОАО «РЖД», утверждение схемы погрузки, подача и уборка вагонов оплачиваются дополнительно по действующим расценкам, указанным в счете или спецификации.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество Товара, поставляемого по Договору, подтверждается сертификатом завода-изготовителя. По требованию Заказчика Поставщик предоставляет копию сертификата завода- изготовителя.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Отказ от исполнения обязательств по Договору происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Договором. В иных случаях отказ от исполнения обязательств по Договору не допускается.
6.2. В случае если при вывозе Товара собственным транспортом Заказчик не вывезет Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты оплаты счета либо с даты направления Поставщиком спецификации Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательства по поставке Товара, предусмотренного соответствующим счетом либо спецификацией. Отказ Поставщика направляется по электронному адресу Заказчика. В случае отказа Поставщика Заказчик вправе подать новую заявку в порядке, предусмотренном разделом 2 Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки Поставщика в исполнении обязательств по передаче Товара, Поставщик уплачивает пени в размере 0,05% от цены Товара за каждый день просрочки.
7.3. Если в спецификации предусмотрена отсрочка платежа за Товар и Услуги, в случае просрочки Заказчиком оплаты указанных Товара и Услуг, а также в случае просрочки платежей, предусмотренных пунктами 3.8.1 (за исключением штрафа), 4.3 Договора, Заказчик обязан по требованию Поставщика уплатить неустойку в размере 0,05% процента от просроченной к уплате суммы за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.
7.4. Неустойка считается признанной Заказчиком с момента её оплаты. Отсутствие признания неустойки Заказчиком не является препятствием для предъявления Поставщиком искового требования к Заказчику о взыскании неустойки.
7.5. Стороны настоящим подтверждают, что по обязательствам принятым по настоящему Договору не подлежат начислению (взысканию) законные проценты предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. ФОРС- МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара, наводнения или землетрясения), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно уведомив об этом другую Сторону. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, но не позднее 4-х дней, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.
8.3. Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или иным полномочным органом населенного пункта Поставщика или Покупателя.

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок решения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований.
9.2. Срок рассмотрения претензии – 7 (семь) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Если хотя бы одним из ответчиков является гражданин – поручитель, обязавшийся отвечать за исполнение обязательств какой-либо из Сторон по Договору, то возникшие из Договора исковые требования к нескольким ответчикам подлежат рассмотрению в Измайловском районном суде г. Москвы.
9.3. Претензия и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:
— заказным письмом с уведомлением и описью вложения по юридическому адресу (месту жительства) Сторон;
— передача лично Стороне под роспись с проставлением оттиска печати или его уполномоченному представителю с приложением копии доверенности.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Договор действует по 31 декабря года подписания Договора включительно. Договор считается продленным по 31 декабря каждого последующего года включительно, если ни одна из Сторон в срок по 30 ноября текущего года включительно не заявит об отказе продлить Договор.
10.2. Изменения и дополнения к Договору могут быть произведены на основании дополнительного соглашения Сторон, заключаемого уполномоченными представителями Сторон в письменной форме.
10.3. Прекращение Договора вследствие истечения его срока, его расторжения либо прекращение по иным основаниям не влекут за собой освобождение Сторон от обязательств, возникших до момента прекращения Договора. Такие обязательства должны быть исполнены Сторонами в сроки, предусмотренные Договором, соответствующими счетами и спецификациями.
10.4. Уступка Заказчиком другому лицу своих прав требования к Поставщику по Договору не допускается.
10.5. Все уведомления, извещения, иные письма, направляемые Сторонами друг другу в бумажном виде, подлежат направлению по адресам, указанным в разделе «Адреса и реквизиты Сторон», либо по иным адресам, в письменном виде доведенным до сведения соответствующей Стороны.
10.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.